建筑工程土方回填合同范本是怎样的
一、什么是土方回填
建筑工程的填土,主要有地基填土、基坑(槽)或管沟回填、室内地坪回填、室外场地回填平整等。对地下设施工程(如地下结构物、沟渠、管线沟等)的两侧或四周及上部的回填土,应先对地下工程进行各项检查,办理验收手续后方可回填。
1、回填方法
(1)人工填土方法
(2)机械填土方法一般有推土机填土;铲运机填土;汽车填土三种。
(3)压实方法一般有碾压法、夯实法和振动压实法以及利用运土工具压实。对于大面积填土工程,多采用碾压和利用运土工具压实。较小面积的填土工程,则宜用夯实工具进行压实。
二、建筑工程土方回填合同的相关内容
1、参照法律:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,结合本工程具体情况,经双方协商、达成协议
2、工程概况:包括工程名称,工程地点,工程质量标准等。
3、工程承包范围
4、承包方式:包工、包料、包机具、包运输车辆、包洗车、保洁、包安全、自带机械、不得转包等等
5、合同价款:
①合同总价按照实际用量进行结算
②合同中未标出的工程细目,已包含在合同单价中
6、付款方式:每支付一笔工程款时必须提供所属地地税正式的建安税务发票。否则,不予付款。
7、确定合同工期
8、工程质量及验收标准:要求所有的部位必须合格。严格按照安排及图纸、国家现行的有关规范要求组织施工,必须无条件接受甲方的质量检查和管理,共同把好质量关。建立健全质量保证体系,以保证工程质量达到合格标准。隐蔽工程必须经验收合格后方可进行下一道工序施工。验收不合格,必须予以返工直至验收合格。
9、双方有关义务及违约责任
①提供施工用电、水。
②按照合同约定及时足额付款。
③在施工期间必须遵守甲方的统一管理、规范施工。
④回填土方时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。
⑤如因由于自身原因不能按期完工,每延期一天应支付给对方规定的违约金。
⑥承担方负责办理所有施工相关手续,承担政府和其它一切相关费用并获得所有与本工程相关的所需文件,在施工中遵守市容、城管、当地相关管理部门的有关规定,如发生违章、处罚等经济罚款问题自行承担和解决。
10、工程结算(按实结算)
11、安全施工:施工中必须注意安全,做到文明施工
12、争议解决:合同履行过程中出现争议的,双方应协商解决,双方协商不能达成一致的,可向本合同履行地(土方工程所在地)的人民法院提起诉讼。
13、其他的相关内容。
以上就是本站对建筑工程土方回填合同范本中回填合同的相关内容的解答。综上所述,建筑工程的填土,主要有地基填土、基坑(槽)或管沟回填、室内地坪回填、室外场地回填平整等。建筑工程土方回填合同的相关内容基本有参照法律、工程概况、承包方式、工程承包范围、合同价款、付款方式、确定合同工期、工程质量及验收标准、双方有关义务及违约责任、工程结算、安全施、争议解决、和其他的相关内容,更多相关问题您可以咨询本站盐城律师。
-
施工总包合同违约有什么后果?
(一)发包方责任1、未办理工程施工许可等相关证件造成施工中断;2、未确定建筑物、道路、线路、上下水道的定位、水准点和坐标控制点造成返工;3、开工前未接通施工现场水源、电源和运输道路影响工期;4、应安排现场责任人对工程进度、质量进行监督,协调处理现场日...
-
建筑工程合同纠纷需要什么证据?
律师解析:一、建筑工程合同纠纷需要提交的证据有:1、承包方的企业法人营业执照。2、发包方的企业法人营业执照。3、建设工程合同、工程质量签证单、工程款结算书等。4、法院有权主管或管辖的证据。5、证明合同履行情况的证据。6、根据诉求提交相应的证据。7、其...
-
土方工程开什么发票 - 发票使用的管理办法有什么
在进行土方工程施工时,往往需要开相应的发票,那么,土方工程开什么发票呢?这也是很多人关心的问题。因为土方工程本身的性质原因,应当到主管地税申请代开“建筑业统一发票”。发票使用的管理办法是什么呢?下面,本站会为大家解答。一、土方工程开什么发票呢?应当到主...
-
工程变更超过合同价10%如何处理?
律师解析:工程合同实际履行金额超百分之十可以和原施工单位进行补充协议。但是需要双方都同意报价金额。当然也可以看合同的性质,如果是固定合同是不可以调整总体加钱的,如果是固定单价,可以向仲裁机构申请变更合同条款内容。法律依据:《民法典》第五百一十条合同生...