建筑工程质量检测合同怎么写?
建筑工程质量检测合同
合同编号:
建设工程工程质量检测合同
工程名称:
工程地点:
委托单位:
检测单位:
签订地点:
签订日期:
一、总则
根据《中华人民共和国经济合同法》,结合本工程具体情况,经双方协商,签定本合同,以资共同遵守。
二、检测内容与要求
按照设计意图和委托的要求及有关规范的规定,为了验证设计,检测施工质量,进行下列检测:序号 检测项目名称
单位 工程量
三、委托单位的权力和义务
1、向检测单位提供有关详细的工程地质、地基基础设计和施工资料。 2、为检测工作提供必要的工作条件,包括:现场检测所需要的照明电及动力电、设备进、出场及吊装等所需要的道路和场地。
3、为检测单位尽可能提供工作方便及配合。
4、按照本合同的方法向检测单位支付检测工作费用(详见第六条)。 5、按照合同要求,享有检测成果报告;同时对检测成果不得擅自修改、转让。 6、由于计划变更、提供的资料不准确、未按时提供检测必须的资料或工作条件不具备等原因,而造成检测工作停工、窝工,应及时向检测单位发出要约,除工期顺延外,委托单位还应按 元/台班支付费用。
四、检测单位的权力和义务
1、严格履行合同规定的各项条款,按照有关检测工作的规范、规程、标准、工作规定以及本合同的要求进行现场检测工作。
2、完成检测数据的计算分析、资料整理及成果报告编写和文印等工作。 3、按合同要求向委托方提供正式检测报告一式 份。
4、检测必须对整体工作质量进行评价,结论应明确;对发现存在的勘测、设计、施工质量问题必须明确指出。
5、按照合同要求,享有检测工作报酬。
6、因检测原因造成的成果质量低劣,不能满足技术要求,其检测费用由检测单位承担。
7、现场检测工作结束后 天内提交初步检测结果报告, 天内提交正式检测报告。
五、风险责任
在检测过程中如遇不可抗拒的自然因素,检测单位应及时向委托单位发出要约,则工期另议或顺延。
六、工程费用及结算方式
七、违约责任
1、委托单位超过合同规定日期付费时,应偿付逾期的违约金,违约金每逾一天,按该工程取费的 计算。
2、检测单位未按合同约定的日期提交检测成果,每拖延一日,应向委托单位交纳该工程取费的 违约金。
3、因委托单位责任造成检测工作的返工,应另行增加工程费。
八、争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第 (1) 种方式解决。
(1)提交 仲裁委员会仲裁。
(2)依法向 人民法院起诉。
九、合同生效与终止
本合同自双方签字盖章之日起生效,待双方履行完本合同的义务后,即行终止。本合同正本贰份,双方各执一份,副本 份,甲方执 份,乙方执 份。
十、合同履行期间,双方与合同有关的来往传真、电话、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
十一、其它约定事项
综上所述,一份完整的建筑工程质量检测合同应该包括上文提到的十一个内容,分别是检测内容与要求、委托单位的权力和义务、检测单位的权力和义务、风险责任、工程费用及结算方式、违约责任等方面。这些只是大概的介绍,更多相关知识您可以咨询本站内江律师。
-
工地分包合同怎么写
写明总包人、分包人信息、工程项目信息、工程质量验收标准、工程费用支付方式、违约责任等内容,然后双方签字,写上日期即可。参考以下范文:总包方(甲方):_______________法定代表人:____________职务____________分包方(乙方):________________法定代表人:____________职...
-
装饰工程施工合同纠纷打官司麻烦吗?
律师解答:不麻烦。律师解析:1、装饰工程施工合同纠纷打官司不麻烦。2、合同纠纷属于一种常见的民事纠纷,因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。3、首先向人民法院提交起诉状和相关证据材料,按照法院的通知时间参加庭审就可以了。4、如果有...
-
湖南省关于规范人防工程防护设备管理的通知
在人防工程中,防护设备的作用非常大,其管理水平的高低直接影响人防工程的防护效果。各个省市都有这方面的相关管理办法,湖南省也发出过关于规范人防工程防护设备管理的通知,下面我们跟随本站小编来了解下“通知”的具体内容。湖南省人民防空办公室关于规范人防工程...
-
建筑施工合同备案要求规定是什么?
一、建筑施工合同备案要求最新规定是什么?国家已经全面取消了建筑施工合同、建筑节能设计审查备案制度规定,当事人签订完成建筑施工合同之后,只需要及时申请办理工程质量安全监督手续与施工许可证即可。为贯彻落实国务院深化“放管服”改革,优化营商环境的要求,住房...