建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是什么的
在建设工程施工过程中,工期的延误有很多原因。从实践来看,工期顺延的理由主要是下列情形:
1、工程量增加;
2、发包人变更设计;
3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料;
4、发包人未按约支付工程款;
5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当;
6、工程质量鉴定;
【法律依据】根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第15条规定:建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。
-
施工总包合同违约有什么后果?
(一)发包方责任1、未办理工程施工许可等相关证件造成施工中断;2、未确定建筑物、道路、线路、上下水道的定位、水准点和坐标控制点造成返工;3、开工前未接通施工现场水源、电源和运输道路影响工期;4、应安排现场责任人对工程进度、质量进行监督,协调处理现场日...
-
建筑工程合同纠纷需要什么证据?
律师解析:一、建筑工程合同纠纷需要提交的证据有:1、承包方的企业法人营业执照。2、发包方的企业法人营业执照。3、建设工程合同、工程质量签证单、工程款结算书等。4、法院有权主管或管辖的证据。5、证明合同履行情况的证据。6、根据诉求提交相应的证据。7、其...
-
土方工程开什么发票 - 发票使用的管理办法有什么
在进行土方工程施工时,往往需要开相应的发票,那么,土方工程开什么发票呢?这也是很多人关心的问题。因为土方工程本身的性质原因,应当到主管地税申请代开“建筑业统一发票”。发票使用的管理办法是什么呢?下面,本站会为大家解答。一、土方工程开什么发票呢?应当到主...
-
工程变更超过合同价10%如何处理?
律师解析:工程合同实际履行金额超百分之十可以和原施工单位进行补充协议。但是需要双方都同意报价金额。当然也可以看合同的性质,如果是固定合同是不可以调整总体加钱的,如果是固定单价,可以向仲裁机构申请变更合同条款内容。法律依据:《民法典》第五百一十条合同生...