施工合同工期违约限额是多少?
施工合同工期违约限额为不得超过实际损失的30%,合同可以约定一次性支付违约金或按违约天数按天支付,过分高或过分低都可以调整。建设工程承包人应当在合同签约阶段、履约阶段、诉讼维权阶段,采取下列方法与措施防范和化解风险。
1、合同签约时避免出现关于逾期竣工违约金过高金额约定条款。
在合同中约定逾期竣工违约责任条款是正常的。但是为了依法保护承包人的合法权益,避免承包人承担巨额逾期竣工违约金的严重后果,应当尽量降低逾期竣工违约金的标准。
2、签约时对逾期竣工违约金写明封顶条款。
承包人可以从要求写明违约金最高总金额条款,从而化解自身风险。例如,写上“承包人承担的逾期竣工违约金总额以不超过本工程总造价的百分之五为限”。
3、合同履行中承包人一定要很抓工期管理,确保工程按约竣工。
承包人只有通过提高企业的管理水平和管理能力,确保工程按照合同约定工期,按时竣工,才能从根本上避免自己出现违约的可能。从而避免承担此项违约金的风险发生。
4、承包人要及时全面地收集固定与工期相关的所有证据。
只要工程实际竣工时间超过合同中的约定,从举证责任的分配上,承包人就要承担举证责任,举证证明工程逾期竣工的原因不是承包人自身的原因引发的,而是发包方的违约行为所引起的,或由于不可抗力或不可归责于双方的原因引起的,否则承包人要承担违约金。
5、在合同履行过程中,承包人要依法及时行使合同抗辩权。
在合同履行过程中,在出现了因为甲方原因和客观不可预见情况后,承包人要及时向发包人书面提出有关顺延工期的要求,行使合同抗辩权。例如,发包方未按时支付工程进度款,承包人要及时向发包人书面提出,由于发包人不按时支付工程进度款,不仅要求其在合理期间内支付,同时要求延长工期等。
6、在诉讼仲裁过程中,承包人要主张变更减少违约金标准。
我们在签订施工合同的时候,一定要注意合同条款的书写以及合同签订的相关法律规定。尤其要注意合同中违约金的规定,以免出现损害自身利益的事情发生,在必要的时候我们还可以拿起法律武器维护自身的合法权益。
-
二手房和中介签了合同不想卖了应该如何办
律师解析:二手房和中介签了合同不想卖了,那么买方可以按照合同约定或者法律规定行使房屋买卖合同解除权,并要求卖方支付违约金、赔偿金;也可以不行使解除权,要求卖方继续履行该合同。卖方则应根据约定和法律规定积极配合。法律依据:《民法典》第五百七十七条当事人...
-
付了首付的房子想退违约金要如何算
律师解答:一般是房款的1%。律师解析:1、付了首付还没按揭要退房,违约金要参照购房合同计算,一般开发商约定的违约金为房款的1%。2、“按揭”一词是指以房地产等实物资产或有价证券、契约等作抵押,获得银行贷款并依合同分期付清本息,贷款还清后银行归还抵押物。按揭是...
-
哪些是违约责任归责原则
律师解析:违约责任归责原则主要是指确定违约责任是否成立,即违约行为人是否应对其违约行为承担违约责任的原则。过错责任是指行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的,应当承担侵权责任;无过错责任是指行为人造成他人民事权益损害,不论行为人有无过错,法律规定应当承...
-
商场对商户违约咋办
律师解析:商场违约,对商户的赔偿是,进行合同违约责任赔偿;如果造成其他营业损失的,可以在起诉商场过程中一并向商场索赔。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以依法予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求依法适当减少。法律依据:《民法典》第五...