建设工程承包合同样式一
建设工程承包合同样式一
发包方:_____(以下称甲方)
承包方:_____(以下称乙方)
甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同,共同信守。
1.工程名称:______
2.工程地点:______
3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程):共计____份平方米。
4.承包内容:
5.建筑安装工程造价:共计人民币____份元。
6.工程价款和费用的结算依据和付款办法:
(1)……
(2)……
7.工程开工日期:____年__月__日
8.工程竣工日期:____年__月__日
9.工程质量:以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
10.甲方主要义务:
(1)……
(2)……
11.乙方主要义务
(1)……
(2)……
12.违约责任:
(1)甲方因自己原因延付工程价款时,每逾期一天,按应付款额____‰计算违约金。
(2)乙方未按合同规定的时间竣工,每逾期一天,按未竣工程造价___‰计算违约金。
(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的,乙方可以请求顺延工程日期,还可以请求赔偿停工、窝工等损失。
(4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期,在保修期内,属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等,由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。
(5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。
13.本合同附件:共___份
14.合同有效期:本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。
15.本合同正本两份,双方各执一份。副本15份,承包方7份,发包方7份,由发包方送建设银行一份。
发包方:______(盖章) 法定代表人(签字):_____
承包方:______(盖章) 法定代表人(签字):_____
签约日期:____年__月__日
-
简单租房合同范本大全
简单租房合同范本大全简单租房合同范本1出租人(下称甲方):承租人(下称乙方):(身份证号:联系电话:)乙方为合法住宿之需要,就租用甲方房屋事宜,双方经充分协商,达成如下一致协议条款。{子问题开始}一、租赁物及用途{子问题开始}二、租赁期间乙方租赁甲方房屋的期限为,自_...
-
婚姻关系存续期间夫妻共同债务应由夫妻双方共同承担
婚姻关系存续期间夫妻共同债务应由夫妻双方共同承担 潍坊市**人民法院(2021)鲁07**民初****号 案情简介: 被告宋XX与被告吴XX系夫妻,2013年4月,二被告共同向原告张X借款200000元用于翻盖房屋,该借款双方未约定还款日期。被告宋XX向原告张X出具借条,借...
-
合作生产经营合同(一)
合作生产经营合同(一)甲方:____________身份证号码:______住址:____________乙方:____________身份证号码:______住址:____________甲乙双方本着平等自愿、友好合作、共同投资、利益共享、风险共担的原则,以双方充分协商一致,决定租赁冷水江市叁玖锑业*限公司段绍集车间...
-
网站广告合同书模板
网站广告合同书模板甲方:_________乙方:_________一、甲乙双方本着互惠互利的原则达成以下协议:甲方在乙方_________网站的_________位置上进行广告投放,尺寸为_________×_________像素,大小在_________K以下。广告的格式为_________或_________或_________,广告...