外围施工合同
外围施工合同
发包人(全称):_________________(简称甲方)
承包人(全称):_________________(简称乙方)
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:_________________
2.工程承包范围:_________________
二、合同工期计划开工日期:______年______月______日。计划竣工日期:______年______月______日。工期总日历天数:_________________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准:工程质量符合_________标准。
四、外围施工合同签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为:_________________人民币(大写):_________________(¥元)
2.合同价格形式:_________________固定价+变更签证
五、结算及付款方式:
1.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
六、违约责任及处理方式
1、发包方的责任:_________________周边施工环境及现场协调工作由甲方负责,由此造成的窝工等问题工期顺延。
2、承包方的责任:_________________工程质量不符合合同规定的,承包方负责无偿修理或返工。
3、发生争议时,双方请当地仲裁委员会或人民法院裁决。
七、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
八、合同生效本合同自签字、盖章之日起生效。
九、附则1、本合同一式______份,其中发包方______份,承包方______份。
2、本合同自双方签字后生效,全部工程竣工验收并结清尾款后失效。
发包人:_________________(公章)法定代表人(签字):_______________________年______月______日
承包人:_________________(公章)法定代表人(签字):_______________________年______月______日
-
电视监控工程安装合同范文
电视监控工程安装合同范文甲方:________________________乙方:________________________经甲、乙双方共同商定,乙方承接甲方电视监控工程,工程设备造价_________________________________元(此价格不包括工程用线、pvc管费用),并达成以下协议:1.乙方承诺为甲方提供的产...
-
关于工程承包合同模板
关于工程承包合同模板甲方:乙方:为了及时清运生活垃圾,保持村庄整洁。根据卫生整治的有关要求,结合本村实际情况,甲方将垃圾清运工作承包给乙方,现签订如下合同:1、乙方负责将全村垃圾池(筒)的垃圾及时清运至乡垃圾焚烧炉。2、垃圾清运承包期限自________年____月____日...
-
个人建房施工合同范本简易模板
个人建房施工合同范本简易模板甲方(发包人):______________乙方(承包人):______________甲方将原有的房屋加层施工工程承包给乙方。经双方协商,达成如下协议:一、承包方式:甲方房屋加层施工工程以包工不包料的形式承包给乙方,按实际施工面积以140元/平方米的价格计价...
-
标准版建筑工地工程合同样本
标准版建筑工地工程合同样本发包方:承包方:园林绿化工程施工承包合同书甲方(发包方):(以下简称甲方)乙方(承包方):(以下简称乙方)依据《民法典》及相关法律、法规,增强双方责任感,确保工程的顺利完工,双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同,条款如下:一、工程概况...