新版私人工程合同范文
工程施工合同1.37W
新版私人工程合同范文
甲方:_________________公司 乙方:_________________公司原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案,经友好协商,达成如下协议书:1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元(除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担),该款从法院业已冻结的款项中支付,且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。
2、乙方同意在本协议书签定之日起的____日内将__________全部安装完毕;
3、在乙方完成上条之同日,甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。
4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任,并出具必须的质量保修书。
5、对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续,乙方同意在协议书签定之日起的____日内提供,并同意负全部提供责任,否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。本条义务完成后,乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将______万元予以转付。
6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。
7、在上述条款履行完毕后,双方就施工合同已无其他经济纠葛,双方经济纠纷已经解决。
8、本案诉讼费用由乙方承担。 甲方:____________公司 乙方:____________公司 ________年____月____日
-
工程施工合同范本
工程施工合同范本甲方:__________________乙方:__________________依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。第一条工程概况...
-
标准版工程施工合同样本
标准版工程施工合同样本发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)依据国家法律法规并结合本工程具体情况,达成协议如下:第一条工程概况1.工程名称:2.工程地点:3.工程范围和内容:第二条工程期限1.本工程合同总工期为天(日历天,从开工之日算起)。2.本工程开工日期___...
-
实用版私人施工合同样本
实用版私人施工合同样本甲方:________________乙方:________________为了推进我校后勤工作社会化的进程,根据《_________》,就校园物业零星维修由乙方承接,经双方协商,达成以下协议。一、托管时间自________年____月____日至________年____月____日。二、甲方职责1....
-
建设工程承包合同样书
建设工程承包合同样书甲方:_______乙方:_______按照《中华人民共和国民法典》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。第一条工程概况。1.1工程名称:工程地点:工程内容:承包范围:1.2开工日期:竣工日期:总日历日期:1.3质量等级:1.4合同价款:第二条合同文件及解释顺序。...