建设工程施工合同纠纷中开工日期的判断规则
建设工程施工合同纠纷中开工日期的判断规则
在建设工程施工合同纠纷案件中,工期争议也较为常见,逾期竣工可能存在竣工违约金等。
开工日期是工期的起算点。在理想的状态下,发包人或监理人在开工条件具备后发出开工通知,以开工通知载明的日期作为开工日期,似没有探讨的必要。但是,实践中,情况却并不这么简单。常见的可能存在的情况下有:1.发包人或监理人发出了开工通知,但施工现场并不具备开工条件,而不具备开工条件可能是承包人的原因,也可能是发包人或其他非承包人原因;2.在开工通知载明的日期之前,承包人已经实际进场施工;3.没有开工通知且实际进场日期并不清楚,可能存在开工报告、施工许可证、竣工验收报告等上载明的开工日期都不一致,如何判断的问题。
对此,2021年1月1日施行的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第八条规定:
当事人对建设工程开工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定:
(一)开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期;开工通知发出后,尚不具备开工条件的,以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人原因导致开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期。
(二)承包人经发包人同意已经实际进场施工的,以实际进场施工时间为开工日期。
(三)发包人或者监理人未发出开工通知,亦无相关证据证明实际开工日期的,应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间,并结合是否具备开工条件的事实,认定开工日期。
前述规定,应理解为:
一、当事人对开工日期意见一致的,以当事人确定一致的日期为开工日期。
二、当事人对开工日期存在争议,则按照下列规则确定:
1.在开工条件已经具备的情况下发出开工通知,以开工通知上载明的日期为开工日期;
2.虽已发出开工通知,但施工现场不具备开工条件,则要区分是谁的原因导致,如不是承包人原因导致开工条件不具备,则以开工条件具备时的日期为开工日期;如因承包人原因导致不具备开工条件,则以开工通知上载明日期为开工日期。
3.承包人在开工通知载明日期前已实际进场施工的,以承包人实际进场施工日期为开工日期。 “承包人经过发包人同意,提前进场施工,本质上属于风险自担行为。”此时,则不考虑现场是否具备开工条件。
4.没有开工通知且无法确定实际进场施工日期的,应综合开工报告、竣工报告、竣工验收备案等载明日期确定开工日期。应注意的是,开工日期是事实问题,施工许可证、竣工验收备案表上载明的日期并不当然具有较强的证明效力,仅是一个参考,相反,开工报告、相关施工会议纪要上记载的时间,应更符合双方的真实意思。
综上,关于开工日期的判断,如当事人能形成一致意见,以当事人意见为准;如当事人不能形成一致意见,则如果承包人实际进场施工时间能确定,以实际进场施工日期为开工日期;开工通知载明日期并不当然为开工日期,还需考察开工条件是否具备以及导致开工条件不具备的原因是什么。
-
房产律师——父亲将房屋出售后将房款赠与子女 - 后反悔起诉返还案例
原告诉称李某鹏向一审法院起诉请求:1.判令李某杰、秦某君向李某鹏返还本金956万元;2.诉讼费由李某杰、秦某君承担。李某鹏上诉请求:撤销一审判决,改判李某杰、秦某君向李某鹏返还500万元。事实与理由:一审法院关于李某鹏交给李某杰、秦某君所保管的1166万元的剩余款...
-
最新《民间借贷司法解释》溯及力等7个法律焦点问答
最新《民间借贷司法解释》溯及力等7个法律焦点问答2020年8月20日,最高人民法院发布新修订的《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》,对相关内容进行了重大修改。北京一中院的法官结合审判实践为大家带来细致解读,以期对新司法解释的理解有所...
-
员工不想调岗调薪 - 该怎么维权
员工不想调岗调薪,该怎么维权?公司要对员工进行调岗调薪,员工不同意,该怎么办?今天小编为您整理了相关资料,一起来看!根据《劳动合同法》第三十五条的明确规定,变更劳动合同是需要经过用人单位和劳动者协商一致才能进行,用人单位不得单方调岗、降薪。因此,原则上调岗降薪...
-
新娘娶进房 - 媒人扔过墙
福建一男子不满婚介服务拒付费被判违约来源:人民法院报相亲后喜结连理,本是美事一桩,但福建省武平县的男子小蓝却因不满婚介公司提供的服务,拒绝支付费用,被婚介公司告上法庭。近日,武平县人民法院审结该起中介合同纠纷案。三十出头的小蓝一直寻觅不到合适的另一半,为...